海口市龙华区人民法院新坡人民法庭建设项目
项目核心信息
项目地区：海口市-龙华区
开标时间：2026-03-06 08:30
报名截止：2026-03-06
资质要求：建筑三
项目预算：1420万元
评标办法：简易评估
项目工期：270
AI抓取：2026-02-12 18:20:13
招标文件及答疑预览
| 工程名称 | 海口市龙华区人民法院新坡人民法庭建设项目 |
| 招标人名称 | 咨域 (海南) 国际工程咨询有限公司 |
| 施工资质要求 | 建筑工程施工总承包三级及以上 |
| 其他资质要求 | 无 |
| 投标制作人员要求 | 1. 项目经理：建筑工程二级及以上注册建造师 + 安全生产考核合格证书（B 证），未担任其他在施项目负责人； 2. 需配备项目技术负责人、施工员、专职安全生产管理人员、质量员、劳资专管员、资料员等关键岗位人员（具体数量按工程规模配备）； 3. 造价人员：投标报价文件需由注册在本企业的造价师或造价员签字并加盖执业专用章（委托编制的需提供委托合同及被委托人注册造价工程师签字盖章） |
| 社保要求 | 项目经理需提供与承包人之间的劳动合同及社会保险有效证明；主要施工管理人员需提供劳动关系证明和社会保险有效证明 |
| 投标人业绩要求 | 无 |
| 其他业绩要求 | 无 |
| 项目市级 | 海口市 |
| 项目县区 | 龙华区 |
| 开标日期 | 2026-03-06 08:30 |
| 报名截止 | 2026-03-06 08:30 |
| 开标地点方式及报名方式 | 1. 开标地点：海南省海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼 2 层至 3 层 205 不见面开标室； 2. 开标方式：远程不见面开标（投标人通过全国公共资源交易平台（海南省）远程解密）； 3. 报名及招标文件获取方式：通过全国公共资源交易平台（海南省）（https://ggzy.hainan.gov.cn/）下载招标文件 |
| 评标定标办法 | 简易评估法 + 公开招标 |
| 评标定标规则 | 1. 初步评审：形式 + 资格 + 响应性评审，不符合标准则否决投标； 2. 详细评审：按投标报价（75%）+ 企业诚信评价（13%）+ 拟派项目负责人诚信评价（7%）+ 企业智能建造能力评价（5%）计算总分，按得分由高到低推荐 3 名中标候选人； 3. 综合评分相等时，商务标得分高者优先，再同则投标总价得分高者优先，仍同则随机抽取 |
| 计划工期 | 270 日历天 |
| 投标保证金的金额 | 20 万元 |
| 质量要求 | 合格（符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等相关国家标准和海南省地方标准） |
| 项目金额 | 招标控制价：1420.835915 万元（其中暂列金额 0 万元，专业工程暂估价 54.9084 万元） |
| 资金来源 | 财政（国有资金占比 100%） |
| 是否联合体投标 | 是 |
| 是否含设计招标 | 否 |
| 是否机器管招投标 | 是 |
| 施工单位评分业绩要求 | 无 |
| 建造师及技术负责人评分业绩要求 | 无 |
| 施组要求 | 需包含施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备选用、质量保证体系及措施、安全生产 + 文明施工措施、环境保护 + 成本控制措施等内容，合同签订后 14 天内提交，开工前 7 天内提交详细施工组织设计 |
| 联合体投标要求 | 1. 联合体成员（含牵头人）数量不得超过 2 家； 2. 签订联合体协议书，明确权利义务、责任及工作分工； 3. 同一专业组成的联合体按资质等级较低者确定资质； 4. 联合体各方不得再单独或参加其他联合体投标； 5. 以牵头人名义缴纳投标保证金，投标文件除联合体协议书各成员盖章外，其余部分可由牵头单位盖章 |
| 项目地点 | 海口市龙华区新坡镇冼夫人大道东侧 |
| 建设范围及规模 | 1. 总用地面积 5302.23㎡（合 7.95 亩）； 2. 总建筑面积 1917.94㎡，其中 3 层法院主楼 1862.94㎡（含 1 间中法庭、3 间小法庭、调解室等配套用房）、1 层门卫房 55㎡（含安检及门卫值班）； 3. 配套建设室外给排水、电气、道路广场、停车场、大门、围墙、绿化景观等工程 |
| 评标随机数值表 | 无 |
| 工程履约担保 | 形式：银行转账或银行保函或建设工程履约保证保险；金额：中标价的 10% |
| 工期延误赔偿费 | 每延期一天支付合同价格 0.05% 的误期违约金，上限不超过合同总价的 30% |
| 工程预付款 | 1. 金额：签约合同价（扣除安全文明施工费基本部分）的 20%，安全文明施工基本费单独全额支付； 2. 支付期限：承包人提交履约担保后 15 个工作日内； 3. 扣回方式：每次按审核进度的 20% 扣回，累计支付至合同 85% 时一次性扣回尾款 |
| 工程款进度的支付 | 1. 计量周期：自然月（每月 25 日为计量日）； 2. 付款周期：与计量周期一致，每月 25 日提交上一周期计量文件； 3. 支付比例：确认完成产值的 85% |
| 工程结算款的支付 | 1. 竣工结算申请：工程竣工验收合格后 28 天内提交； 2. 审核期限：监理人 14 天内核查报送发包人，发包人 14 天内审批并签发竣工付款证书； 3. 支付期限：竣工付款证书签发后 14 天内完成支付，逾期按同期同类贷款基准利率支付违约金，逾期超过 56 天按两倍利率支付 |
| 招标人及代理及联系方式 | 1. 招标人：咨域 (海南) 国际工程咨询有限公司，地址：海口市美兰区大英山东三路国兴城 B 区西门 10 栋 13A，联系人：栾超，电话：0898-66757338； 2. 招标代理机构：海南和顺项目管理有限公司，地址：海南省海口市美兰区名门广场北区 B2 座 1909 号房，联系人：王斌，电话：0898-65377472； 3. 监督部门：海口市龙华区住房和城乡建设局，电话：0898-66568045 |
| 答辩方式 | 书面澄清 |
| 答辩要求 | 评标委员会可要求投标人对投标文件不明确内容进行书面澄清或说明，投标人需在规定时间内回复，逾期未回复按评标委员会理解内容评审 |
| 投标文件材料人员必备清单 | 1. 资质材料：营业执照、安全生产许可证、建筑工程施工总承包三级及以上资质证书、《海南省建筑企业诚信档案手册》； 2. 人员材料：项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B 证）、劳动合同及社保证明，其他关键岗位人员资格证书及社保证明； 3. 其他材料：投标函及附录、法定代表人身份证明、授权委托书（如需）、联合体协议书（如需）、投标保证金凭证、已标价工程量清单、项目管理机构组成表、企业信誉承诺书、廉洁守法承诺函、纸质保函真实性承诺函（如需）、无信息价材料认质认价申报相关资料（如需） |
文件预览
加载中...
文件下载中，请稍候...