富阳区人民法院新登法庭工程
项目核心信息
项目地区：杭州市-富阳区
开标时间：2026-02-25 09:00
报名截止：2026-02-25
资质要求：建筑三
项目预算：1086万元
评标办法：技术标通过制综合评估+评定分离
项目工期：300
AI抓取：2026-02-04 13:05:21
| 工程名称 | 富阳区人民法院新登法庭工程 |
| 招标人名称 | 杭州市富阳区人民法院 |
| 施工资质要求 | 建筑工程施工总承包三级 |
| 其他资质要求 | 无 |
| 投标制作人员要求 | 1. 项目负责人：建筑工程二级建造师+安全生产考核合格证书，无在建项目； 2. 企业主要负责人（法定代表人、企业经理、分管安全生产副经理、技术负责人）：安全生产考核合格证书 |
| 社保要求 | 拟派项目关键岗位人员需提交社保缴纳证明，缴纳单位与投标人一致；符合特定情形（退休、事业单位改制等）的需提供有效证明材料 |
| 投标人业绩要求 | 2021年1月1日以来完成过单个项目合同总建筑面积≥2300平方米的房屋建筑工程施工业绩，需提供中标通知书（或直接发包备案单）、施工合同、竣工验收记录（或报告/备案表）、全国建筑市场监管公共服务平台业绩截图，信息不全需业主盖章证明 |
| 其他业绩要求 | 无 |
| 项目市级 | 杭州市 |
| 项目县区 | 富阳区 |
| 开标日期 | 2026-02-25 09:00 |
| 报名截止 | 2026-02-25 09:00 |
| 开标地点方式及报名方式 | 1. 开标地点：杭州市公共资源交易中心富阳分中心（富阳区鹿山街道江连街27号，富阳区行政服务中心新大楼A座4楼）； 2. 开标方式：杭州市公共资源交易平台线上开标； 3. 报名方式：通过杭州建设工程招标造价平台、杭州市公共资源交易平台自行下载招标文件 |
| 评标定标办法 | 公开招标+评定分离+技术标通过制的综合评估法 |
| 评标定标规则 | 1. 评标：资格审查+初步评审+技术标评审+资信标评审+商务标评审，推荐3-5名中标候选人； 2. 定标：定标委员会采用直接票决法确定中标人，考量价格、企业实力、信誉、投标方案、拟派团队能力等要素 |
| 计划工期 | 300日历天 |
| 投标保证金的金额： | 20万元 |
| 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 项目金额 | 最高投标限价1086.9548万元，暂估价102.1302万元 |
| 资金来源 | 财政资金100% |
| K值区间值 | 15% |
| 是否联合体投标 | 不接受 |
| 是否含设计招标 | 否 |
| 是否机器管招投标 | 否 |
| 施工单位评分业绩要求 | 无 |
| 建造师及技术负责人评分业绩要求 | 无 |
| 施组要求 | 需编制施工组织设计，包含建筑垃圾处置、扬尘控制、安全生产等方案，技术标宜300页以内 |
| 项目地点 | 杭州市富阳区新登镇乘庄村 |
| 建设范围及规模 | 1. 建设范围：新建主体工程及室外道路、绿化、安装、精装修等； 2. 建设规模：框架结构，总建筑面积2905.39㎡（地下988.59㎡、地上1916.8㎡），地下一层，地上2层，檐口高度10.4米 |
| 工程履约担保 | 金额为合同总价的2%，形式包括现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、担保公司担保保函或保险机构保证、保险、保单，担保期限至工程通过竣工验收合格止 |
| 工期延误赔偿费 | 承包人原因导致工期延误，每拖延一天支付合同价0.05%的违约金，上限为实际结算价款的2% |
| 工程预付款 | 合同总价款的10%（含1%工资性工程预付款），承包人提交履约保函、取得“工人工资支付专用账户”及开工报告后7个工作日内支付，从第一次进度款起扣，每次扣回30%直至扣完 |
| 工程款进度的支付 | 按月支付，每月支付已完成工程量价款的85%；工程完工竣工验收合格后付至合同价款内已完工程（不含暂列金额）的85%；变更金额按进度同比例支付 |
| 工程结算款的支付 | 竣工验收合格、竣工结算报告通过审计且竣工资料归档后，付至核定工程造价的98.5%；余款（质量保证金）在缺陷责任期到期后无息退还 |
| 招标人及代理及联系方式 | 1. 招标人：杭州市富阳区人民法院，地址富阳区文居街282号，联系人曹继民，电话0571-89528159； 2. 招标代理机构：苏世建设管理集团有限公司，地址恩波大道519号A座1203，联系人李宇芳，电话0571-62059069，邮箱4548043@qq.com； 3. 监督部门：富阳区建设工程招标投标管理服务中心，电话0571-63155555 |
| 答辩方式 | 现场语音答复+书面答复+电子平台在线答复（择一，以通知为准） |
| 答辩要求 | 拟派项目负责人需按要求参加，围绕招标文件及评审因素相关问题进行陈述和答辩，未按时参加或内容存在明显错误且三分之二以上评标专家表决不通过的，该项得0分 |
| 投标文件材料人员必备清单 | 1. 企业资质：建筑工程施工总承包三级资质证书（浙江省建筑市场监管公共服务系统动态核查合格）； 2. 安全生产相关：企业安全生产许可证，企业主要负责人安全生产考核合格证书； 3. 业绩材料：中标通知书（或直接发包备案单）、施工合同、竣工验收记录（或报告/备案表）、全国建筑市场监管公共服务平台业绩截图（信息不全需业主盖章证明）； 4. 项目负责人材料：建筑工程二级建造师注册证书、安全生产考核合格证书，无在建项目证明； 5. 信用材料：未被列入建筑市场严重失信名单、失信被执行人名单等相关查询截图； 6. 其他材料：投标保证金缴纳凭证（从基本账户支出）、省外企业进浙备案手续（如有）、法定代表人身份证明或授权委托书、投标函及承诺书； 7. 人员社保：拟派项目关键岗位人员社保缴纳证明（符合特定情形的需提供相关证明）； 8. 技术标、资信标、商务标相关文件（按要求编制并盖章） |
文件预览
加载中...
文件下载中，请稍候...